本案涉及青岛xx公司与重庆xx公司之间的建设工程施工合同纠纷。案件的起源可以追溯到双方签订的《xxxx二期B区15#-27#楼及28#地下车库工程工程建设价格鉴定意见书》（以下简称鉴定意见书），该鉴定意见书成为双方争议的焦点。青岛xx公司不服重庆市高级人民法院（2022）渝民终1023号民事判决，向最高人民法院申请再审。

  ：鉴定意见书存在未按合同约定的计价原则进行检验确定、水电费未按合同约定调差、钢筋建模算量平法图集版本选择不当等问题，导致工程建设价格过低。鉴定意见书未将青岛xx公司自行购买的材料计入工程建设价格错误。

  ：青岛xx公司实际施工的工程量远低于一、二审判决认定金额，大量合同约定本应由青岛xx公司完成施工的工程建设项目其并未施工。青岛xx公司一审中违规提交翻晒的废旧图纸，该图纸不能作为鉴定依据。

  ：鉴定机构对鉴定意见进行了解释说明，并出庭接受质询，鉴别判定程序合法。鉴定意见书采用的计价原则与补充协议约定一致。对于选择性鉴定意见，青岛xx公司提供的图纸缺乏相应签章，一、二审法院选择按照发包人重庆xx公司提供的图纸作出的选择性鉴定意见，并无不当。对于推断性鉴定意见，由于涉及相关鉴定事项的证据不充分，一、二审法院依据在案证据对该部分意见选择认定并无不当。

  ：工期延误的根本原因在于重庆xx公司拖延付款，应当扣除重庆xx公司、其他分包单位及恶劣天气等原因耽误的工期，应加大重庆xx公司的责任，减少青岛xx公司的责任。违约金条款适用错误，工期违约金应按同期贷款市场报价利率或实际损失调低。

  ：青岛xx公司严重延误工期给重庆xx公司造成了巨大经济损失，应当依约支付工期延误违约金。

  ：已生效的（2018）渝01民初496号民事判决已经认定青岛xx公司工期延误的事实。二审法院分别计算三个标段的违约金并对青岛xx公司的工期延误损失鉴定申请不予准许并无不当。对于违约金计算截止日期，已生效的（2018）渝01民初496号民事判决已确认双方合同于2018年10月10日解除，二审法院计算违约金至双方合同解除之日并无不当。

  ：一、二审法院认定举证责任由重庆xx公司承担并无不当。重庆xx公司撤回了对青岛xx公司施工工程是不是真的存在质量上的问题及相关质量上的问题与青岛xx公司施工行为是不是真的存在因果关系的鉴定申请。

  ：根据谁主张谁举证的一般规则，重庆xx公司主张工程存在质量上的问题，一、二审法院认定举证责任由重庆xx公司承担并无不当。重庆xx公司撤回了鉴定申请，因其并无充分证据证明其主张，一、二审法院未予支持并无不当。

  ：该行为不是青岛xx公司实施，不应由其承担相应的责任。即便存在相关情况，也是重庆xx公司欠付工程款导致。

  ：补充协议对扰乱正常秩序行为的违约责任进行了约定，青岛xx公司工人多次围堵重庆xx公司的事实有公安机关的警情记录佐证，青岛xx公司亦因此向重庆xx公司出具支付违约金的相应承诺。

  ：补充协议对扰乱正常秩序行为的违约责任进行了约定，青岛xx公司工人多次围堵重庆xx公司的事实有公安机关的警情记录佐证，青岛xx公司亦因此向重庆xx公司出具支付违约金的相应承诺。二审法院判决青岛xx公司承担该部分违约金并无不当。

  最高人民法院认为，青岛xx公司、重庆xx公司的再审申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十一条第一项、第二项、第五项、第六项的情形，裁定驳回青岛xx公司、重庆xx公司的再审申请。

  ：鉴定机构对鉴定意见进行了解释说明，并出庭接受质询，鉴别判定程序合法。鉴定意见书采用的计价原则与补充协议约定一致。

  ：工期延误违约金的计算应依据合同约定和生效判决认定的事实进行，法院会考虑案涉工程真实的情况后酌情调减部分违约金。

  ：主张工程质量存在问题的一方需承担举证责任，撤回鉴定申请或无充分证据证明其主张的，法院不予支持。

  ：补充协议对扰乱正常秩序行为的违约责任进行了约定，且有公安机关的警情记录佐证，法院会支持该部分违约金。

  本案再次强调了法院在审理建设工程项目施工合同纠纷时，对鉴定意见的严格审查和对再审新证据的严格认定，确保裁判结果的公平与公正。

  日前，山西省大同市中级人民法院审理席某某上诉案及所涉婚约财产纠纷上诉案的审判长接受记者正常采访：本案系不公开审理的案件，一审宣判后，鉴于网上存在大量不实信息，法院在法律规定范围内最大限度回应社会关切，澄清事实。

  有记者问：据多家报道，消息的人偷偷表示，特朗普政府正准备在关税谈判中向其他几个国家施压，要求其他几个国家限制与中国的贸易往来，以换取美方关税豁免。请问发言人对此有何评论？答：我们注意到有关报道。

  随着中美贸易冲突的升级，两国之间大宗商品的贸易流向正逐渐发生明显的变化：以大豆为例，分析人士指出，巴西有望进一步巩固中国最大大豆进口来源国的地位。美国大豆种植户警告，美国大豆可能将永远失去中国市场。

  潮汕英歌与海阳大秧歌同台斗舞，二者气势各异，一个靠动作，一个靠呐喊，网友：看了一场跨越南北的非遗“对话 ”

  潮汕英歌与海阳大秧歌同台斗舞，二者气势各异，一个靠动作，一个靠呐喊，网友：看了一场跨越南北的非遗“对话 ”

  △美国加州州长纽森（资料图）美国人口和经济规模第一大州加利福尼亚州州长纽森当地时间16日宣布就关税问题起诉特朗普政府。他批评特朗普政府滥用关税政策的行为“违法”，给美国经济导致非常严重混乱和破坏。加州成为全美第一个就关税问题起诉特朗普政府的州。

  4月22日报道，#电子商务平台全面取消仅退款 ：消费者收到货后的退款不退货申请，将由商家自主处理。

  京东外卖业务疑似崩溃，消费者: 等了23分钟商家未接单，商家称看不到订单，京东道歉: 受影响用户发放优惠券，超时20分钟的一律免单

  男子坐地铁嫌邻座衣服脏，多次辱骂对方，“跟要饭似的”，旁边乘客看不下去：我愿意和他挨着！警方通报：已依法行政拘留。

  华为pura70纯血鸿蒙 #华为pura70 #华为手机 #支持华为支持国货 #支持国货 #智能手机

  日前，广州市疾病预防控制中心发文提醒，按照广州市往年流行特点，广州市在4-6月份会出现猩红热季节性流行高峰。

  美国是全球最大的农产品出口国，中国是美国农产品出口的最大市场。而美国政府在中美贸易战中反复以“关税大棒”试图打击中国，却让本国豆农沦为政治博弈的牺牲品。当美国仍沉迷关税数字游戏时，中国早已大幅摆脱对美国农产品的依赖。中国向美国传递一个清晰的信号：谈，大门打开；打，奉陪到底！

  在阅读此文之前，麻烦您点击一下“关注”，既方便您进行讨论和分享，又能给您带来不一样的参与感，感谢您的支持文、编辑小娄2022年12月29日这天，消失在大众视野许久的央视主持人朱军在社交平台上更新了一则内容。